7. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором.

2. При просрочке поставки Оборудования Поставщиком, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование об уплате пени в размере 0,05% от стоимости не поставленного в срок Оборудования за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости такого Оборудования.

3. При просрочке оплаты Оборудования/доставки Оборудования Заказчиком, Поставщик вправе предъявить Заказчику требование об уплате пени в размере 0,05% от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от такой суммы.

4. Датой возникновения обязанности по уплате пени/иных неустоек, предусмотренных условиями Договора, будет считаться дата получения виновной стороной письменного требования об их уплате/исполнении (в случае добровольной оплаты пени/иных неустоек). Виновная Сторона обязана уплатить пени/иные неустойки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения письменного требования об их уплате. При отсутствии письменного требования пени/иные неустойки не начисляются и не уплачиваются.

5. Уплата пени/иных неустоек не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде ответчика.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если их исполнению препятствуют чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть при заключении Договора, ни предотвратить, а именно: стихийные бедствия, эпидемии, война, военные операции любого характера, восстания и забастовки, а также решения и акты органов государственной власти и управления.

2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней в письменном виде уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств, указанных в п.1.1. Договора, лишает Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств как основание, освобождающее ее от ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, кроме случаев, когда такое не уведомление (несвоевременное уведомление) вызвано возникшими обстоятельствами непреодолимой силы.

3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.7.1. Договора, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. Если такие обстоятельства и их последствия будут продолжаться более 45 (сорока пяти) календарных дней, то каждая из Сторон будет иметь право в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора. В таком случае урегулирование финансовых и иных вопросов, связанных с последствиями отказа от исполнения Договора, осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.