5. Порядок сдачи-приемки работ

5.1. По завершении работ (п. 3.3), Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ.

5.2. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный со своей стороны акт или отказ от его подписания с перечнем необходимых доработок.

5.3. Доработки производятся Подрядчиком за свой счет в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания двухстороннего акта при условии, что они не выходят за пределы содержания предмета Договора, указанного в п. 1.1. настоящего Договора.

5.4. Указанное требование о доработках может быть предъявлено Заказчиком как в период выполнения работ по настоящему Договору, так и в течение двух месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы, отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

5.6. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора ( п. 5.5.) Подрядчик имеет право переслать по почте или иным образом вручить Заказчику результат незавершенной работы, при условии, что она, эта часть работы, оплачена.

5.7. Право собственности на документацию, изготовленную в процессе выполнения данного Договора переходит от Подрядчика к Заказчику с даты полной оплаты работ.

Рисунок П11б — Договор с заказчиком (продолжение)

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием чрезвычайных или непредотвратимых при данных условиях обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. К таким обстоятельствам относятся стихийные бедствия, война и военные действия.

6.2. В случаях, предусмотренных в п. 6.1. настоящего договора, сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Иные условия

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых обязательств по нему.

8.2. В случае невыполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных в п. 2.2 настоящего договора Подрядчик вправе отказаться от дальнейшего исполнения договора, уведомив об этом Заказчика в письменной форме. Договор считается расторгнутым с момента получения Заказчиком уведомления.

8.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на предъявленную претензию -30 (Тридцать) дней.

8.5. При невозможности урегулирования спора в претензионном порядке он подлежит передаче в орбитражный суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.