Договор подряда (общая форма)
г. ____________________ "____" _____________ 200 __ г.
__________________________________________________________________,
(наименование предприятия или ф.,и.,о. физического лица)
действующий на основании устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик", и
_____________________________________________________________________,
(наименование предприятия или ф.,и.,о. физического лица)
действующий на основании ____________________________________________,
(устава, положения и т.д.)
именуемый в дальнейшем "Подрядчик", заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2
настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат
работы и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: ________________
_____________________________________________________________________,
(указать, какая работа должна быть выполнена)
именуемую в дальнейшем "Работа".
Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется предоставить в срок до "___"
__________ 200 __ г. необходимую проектную и сметную документацию, технические условия,
предоставить Подрядчику оборудование, инструменты, материалы.
1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими
инструментами.
1.4. Срок выполнения работ с "____" ___________________ 200 ____ г. до "___"
________________ 200 ___ г. Подрядчик имеет право (не имеет права) выполнить работы
досрочно.
1.4.1. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи Работы
Заказчиком или его уполномоченным представителем.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством.
2.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в п. 1.4 настоящего договора.
2.1.3. Передать результат Работы Заказчику.
2.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в
процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора,
ухудшившее качество Работы, в течение __________ дней.
2.1.5. Подрядчик обязан выполнить Работу лично.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п. 3 настоящего
договора цену Подрядчик имеет право на удержание результата работ.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. В течение ________ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании
Работы либо по истечении срока, указанного в п. 1.4 настоящего договора, осмотреть и принять
результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы,
или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
2.3.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение _______
дней с момента приемки результатов Работы.
2.4. 3аказчик имеет право:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата Работы,
уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до
получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора состоит из:
3.1.1. Вознаграждения Подрядчика в размере _______________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
3.1.2. Суммы издержек Подрядчика в размере ______________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
3.2. Цена настоящего договора составляет: _________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
3.3. Уплата Заказчиком Подрядчику цены договора осуществляется путем перечисления
средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.
4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п. 1.4 настоящего договора,
Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере ____% от суммы договора и пеню из расчета
____% от суммы договора за каждый день просрочки.
4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются
в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств
или устранения нарушений.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования
разногласий передают их на рассмотрение в ________________
_____________________________________________________________________
(указать наименование и местонахождение
_____________________________________________________________________
третейского, арбитражного или народного суда,
_____________________________________________________________________.
выбранного сторонами для разрешения споров)
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую
часть.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего
договора.
Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик __________________________________________________________
(адрес и банковские реквизиты)
Подрядчик ________________________________________________________
(адрес и банковские реквизиты)
Подписи и печати сторон
Заказчик _________________________________
(подпись и печать)
Подрядчик _______________________________
(подпись и печать)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)
Таблица Б.1- Техническая характеристика башенного крана
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БАШЕННОГО КРАНА |
|
Грузоподъемность |
8 тонн |
Грузовой момент |
120 тм |
Вылет стрелы |
20, 25, 30 м |
Мощность электродвигателя |
116 кВт |
Частота вращения башенного крана |
0,7 об./мин |
База башенного крана |
6 м |
Колея |
6 м |
Высота подъема башенного крана |
41,0-54,7 м |
подъема (опускания) груза |
40,55 м/мин |
Посадки груза |
5 м/мин |
Передвижения башенного крана |
18 м/мин |
Передвижения грузовой тележки |
30 м/мин |
Масса крана |
50,4 тонн |
Масса противовеса |
30 тонн |
Рисунок Б.1- Графики грузоподъемности
Таблица Б.2 - Технические данные гусеничного крана
МКГ-25БР
|
|
Рисунок Б.2 - График подъёмов, общая схема.
Таблица Б.3 - Технологические комплекты инструмента и приспособлений опалубочных работ.
Инструмент, инвентарь и приспособления |
Кол-во на звено опалубщиков, шт |
Тайковерт типа ИП-3106, d до 42мм Пистолет-краскораспылитель GО-44 Домкрат грузоподъемностью: реечный 5т винтовой 3т Талреп усилием 50км/предохранительный пояс Ключ гаечный разводной 30 рожковый (комплект) Кувалда массой 1кг/3кг Молоток слесарный 0,8кг Молоток плотничный (МПА) Зубило 20х60/Рулетка 15м Отвертка/Уровень УС-2-700 Лом/Шнур разметочный 15м Лом-гвоздодер ЛГ-20А/Бочек для эмульсии Ножницы для резки проволоки ф до 8мм Скребок на удлин. ручке/Отвес 0-400 Топор плотничный Ножовка по дереву Приспособления для извлечения вкладышей Ведро 8л Брусок шлифовальный |
1 1 2 1 1/3 1 2 2/1 2 1 ½ 1/1 2/2 1/1 1 2/2 1 1 2 2 1 |
Таблица Б.4 - Комплект оборудования на звено арматурщиков
комплект оборудования, инструмента и инвентаря в расчете на звено арматурщиков
Сварочный аппарат ТС-20……………………………….............1
Набор инструментов электросварщика:
- шлем или щиток…………………………………………………1
- светофильтры…………………………………………………….2
- электродержатель………………………………………………..1
- провода для электросварки…………………………………………30м
- провод для подключения сварного аппарата…………………20м
- шаблон для проверки размеров швов………………………….1
- струбцина для присоединения сварочного кабеля……………1
- молоток с острым концом для обивки шпака…………………1
- зубило с шириной лезвия 15-25мм…………………………….2
Домкрат реечный – 5 тонн……………………………………….2
Ножницы для резки проволоки………………………………….1
Молоток слесарный А-5………………………………………….4
Зубило 20х60………………………………………………………2
Напильник плоский А-400……………………………………….1
Лом строительный ЛО-24………………………………………..2
Кувалда массой 1кг……………………………………………….1
Кувалда кузнечная 3кг……………………………………………2
Шнур разметочный……………………………………………….1
Отвес (0-400) рулетка RC-20…………………………………….2/2
Струбцина…………………………………………………………8
Предохранительный пояс…………………………………………2
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)
Таблица В. 5 - Общая потребность машин и механизмов.
№ п\п |
Наименование |
Марка или тип |
Потребное количество (шт.) |
Место применения |
1. 2. 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
|
Кран башенный Дизель-молот Бульдозер мощностью 75 л.с. Экскаватор обратная лопата, емкость ковша 0,25 м³ Трубоукладчик г/п 0,4 т Компрессор производительностью 5 м³/мин. Сварочный аппарат
Трансформатор
Трамбовки пневматические Вибратор для уплотнения бетонной смеси: глубинный Автосамосвал г/п 5 т Плитовоз г/п 8-10 т |
КБ-403Б
Д 606 ЭО-2621
Т-614
ЗИФ-55
ТСМ-401У2 ТДМ-315СЭ ИВ-8
ЗИЛ-130 КАМАЗ5510 ЗИЛ-585 |
1
1 1
1
3
1 1 2
2
2
1 2 1 1 |
Монтажные работы Свайные работы Планировка территории Рытье траншей
Укладка трубопроводов Получение сжатого воздуха
Сварочные работы
Работа с электроинструментом Уплотнение грунта
Уплотнение бетонной смеси
Транспортные работы Транспортирование плит перекрытия |
Пример В.1 - Пример расчета производственной мощности
Фактическая среднегодовая мощность в базовом году (Мф) рассчитывается по формуле:
Мф = Оф (m/Kм + 1-m/Кт ), (1)
где Оф - объем СМР, выполненный в базовом году
собственными силами;
Км и Кт - коэффициенты использования машинных и
трудовых ресурсов;
m - доля работ, выполненных механизированным способом.
При этом учитывается, что:
коэффициенты использования машинных и трудовых ресурсов рассчитываются по формулам:
Км = (1 - Кц') * (1 - Кв') для машин;
Кт = (1 - Кц") * (1 - Кв") для трудовых ресурсов,
где Кц' и Кв', Кц" и Кв" - соответственно коэффициенты
целосменных и внутрисменных простоев
m - доля работ, выполненных механизированным
способом.
Приведенная мощность на конец базового года по фактической структуре работ (Мфк) рассчитывается по формуле:
Мфк = Мф [m * Тмк + (1 - m) * Ттк] : 100, (2)
где Мф - результаты расчетов по формуле (1);
m - доля работ, выполненных механизированным способом;
Тмк - суммарная техническая мощность машинного парка
на конец базового периода в % к среднегодовой их мощности;
Ттк - суммарная численность рабочих на конец базового года
к их среднегодовой численности, %;
Фактическая производственная мощность на конец базового года, но скорректированная на изменение структуры работ в планируемом году (Мфкс), рассчитывается по формуле:
Мфкс = Мфк * Кстр, (3)
где Мфк - результат расчетов по формуле (2);
Кстр - коэффициент изменения структуры работ в
планируемом году (рассмотренный по изменению
трудоемкости работ).
Плановая среднегодовая мощность (Мп) определяется по формуле:
Мп = Мфкс + Ми + Мм + Мт, (4)
где Мфкс - результат расчетов по формуле (3);
Ми - прирос мощности за счет интенсивных факторов;
Мм - изменение мощности за счет оснащенности машинами;
Мт - изменение мощности за счет изменения численности
рабочих;
Тогда модель расчета принимает следующий вид:
Мп = Мфкс + ( Ми+Мм+Мт ) * Мфкс, (4а)
100
Сравнив плановую мощность (Мп) с программой строительно-монтажных работ (Оп), получим коэффициент сбалансированности производственной мощности.
Рассчитывается коэффициент сбалансированности производственной мощности (Ксбпл) по формуле:
Мп * Кимпл
Ксбпл= ---------------- , (5)
Опл
где Мп - результат расчетов по формуле (4) или (4а);
Опл - планируемый объем СМР, выполняемых собственными
силами;
Кимпл - коэффициент использования среднегодовой
плановой мощности.
Таблица В.6 - Расчет потребности в строительных кадрах
№ п\п |
Наименование |
Единицы измерения |
Количество |
1.
2.
3. 4.
5. |
Объем строительно-монтажных работ (в ценах 1984 г.) Плановая выработка на одного работающего Продолжительность выполнения работ Общее количество работающих в том числе: рабочих – 85% ИТР – 8% служащих – 5% Количество работающих в наиболее многочисленную смену: рабочих – 70% ИТР, служащих – 80% |
т. р.
т. р.
год чел. чел. чел. чел. чел.
чел. чел. |
1426,24
40
1,875 19 16 2 1 13
11 2 |
Таблица В.7- Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях
№ п\п |
Наименование |
Нормативные показатели площади, м²
|
Количество работающих |
Потребная площадь, м²
|
1.
2.
|
Здание административного назначения: контора (прорабская) Здания санитарно-бытового назначения: Бытовые помещения Столовая
Умывальные
Сушилка Уборная |
4,0 м²/чел.
0,8 м²/чел. 0,8 м²/чел.(1 посадочное место на 4 чел.) 1 кран на 15 чел. 0,2 м²/чел. 1 кабина на 40 чел. |
2
16 11
11
11 11 |
8
12,8 8,8/3 места
1 кран
2,2 1 кабина |
Таблица В. 8 - Расчет зданий и сооружений складского назначения
№ п\п |
Наименование |
Нормативный показатель площади, м²
|
Количество, млн.рубСМР |
Потребная площадь, м²
|
1.
2.
3.
4. |
Склад
Навес
Склад для хранения сыпучих материалов Открытые площадки для складирования |
77 м² на 1 млн. руб. объема СМР 48 м² на 1 млн. руб. объема СМР 21,2 м² на 1 млн. руб. объема СМР 229 м² на 1 млн. руб. объема СМР |
1,426
1,426
1,426
1,426
|
109,8
68,4
30,23
326,5 |
Таблица В.9 - Расчет рекомендуемых инвентарных зданий и сооружений
№ п/п |
Наименование временных зданий и сооружений |
Шифр типового проекта |
Тип здания |
Площадь, м²
|
Потребное количество, шт. |
1.
2.
3. |
Контора прораба
Бытовые помещения Уборные с умывальной |
КСО-1
ОП-4М
5055-27А |
контейнерно-передвижной контейнерно-передвижные 7,5×3,1×3
|
14,75
22,4
20,5 |
1
1
1 |
Таблица В.10 - Расчет потребности в энергетических ресурсах
№ п\п |
Наименование |
Единицы измерения |
Коэф-ты К1, К2 |
Нормативный показатель |
Год.объем СМР, млн. рублей |
Потребность в ресурсах |
1. 2.
3. 4. 5.
6. |
Электроэнергия Топливо
Сжатый воздух Кислород Вода на производственные нужды Вода на пожаротушение |
кВт тонн условного топлива компр. м³
л\сек
л\сек |
1,14
1,14
0,85 0,85
0,85
- |
100
44
2,6 4400
0,16
20 |
0.760
0.760
0.760 0.760
0.760
- |
86.64
38.12
1.68 2842
0,2
20 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)
Таблица Г.11- Технико-экономические показатели
№ п\п |
Наименование |
Единицы измерения |
Величина показателя |
1.
2.
3. |
Продолжительность строительства Максимальная численность работающих Трудоемкость строительства |
Мес.
Чел.
Чел.\дн. |
22.5
19
9405 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(справочное)
Рисунок 3. Общий вид со стороны Поморской
.
Рисунок 4. Общий вид со стороны пер. Театрального
Рисунок 5. Въезд и складирование материала
Рисунок 6. Гусеничный кран
Рисунок 7. Общий вид 2, со стороны пер.Театрального
Рисунок 8. Поставка материала (плит перекрытия).